Бизнес и Законодательство
БАНКИ РОССИИ || ИДЕИ БИЗНЕСА || ТИПОВОЙ ДОГОВОР || WEB ДЕНЬГИ  || ПРО ДЕНЬГИ || ФИНАНСЫ ФИРМЫ || СТРАХОВАНИЕ || ПОТРЕБИТЕЛЮ || ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО || БИЗНЕС ПРАВО || АХД ПРЕДПРИЯТИЯ || КОНТАКТЫ ||

Данный раздел типовые договоры и законы на твой доход создан, что бы выбрав себе идею бизнеса по душе, вы смогли сразу и обзавестись первичным пакетом типовых договоров и документов.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. ____________________                                                           “____” _____________ 200 __ г.

___________________________________________________________________________________,
(наименование предприятия или ф.,и.,о. физического лица)
действующий на основании устава, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, и ____________________
______________________________________________________________________________________,
(наименование предприятия или ф.,и.,о. физического)
действующий на основании ______________________________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.     Предмет договора

1.. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2.   Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: _________________________________,
(указать, какая работа должна быть выполнена)

именуемую в дальнейшем “Работа”.
Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до“___” ___________ 200 __ г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить Подрядчику оборудование, инструменты, материалы.
1.3.   Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.
1.4.   Срок выполнения работ с “__” _________ 200 __ г. до “___” __________ 200 __ a. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.
1.4.1.Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2.     Права и обязанности сторон

2.1.  Подрядчик обязан:
2.1.1.            Выполнить Работу с надлежащим качеством.
2.1.2.             Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.
2.1.3.             Передать результат Работы Заказчику.
2.1.4.             Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение __________ дней.
2.1.5.             Подрядчик обязан выполнить Работу лично.
2.2.      Подрядчик имеет право:
2.2.1.             При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.
2.3.      Заказчик обязан:
2.3.1.             В течение ________ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.3.2.             Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение _______ дней с момента приемки результатов Работы.
2.4.      3аказчик имеет право:
2.4.1.             Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2.             Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.     Цена договора и порядок расчетов

3.1.      Цена настоящего договора состоит из:

3.1.1.          Вознаграждения Подрядчика в размере ________________________________________ руб.

(сумма цифрами и прописью)

3.1.2.         Суммы издержек Подрядчика в размере _______________________________________ руб.

(сумма цифрами и прописью)
3.2.   Цена настоящего договора составляет: __________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.3.   Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

4.     Ответственность сторон

4.1.             За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.4 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ____ от суммы договора и пеню из расчета____ от суммы договора за каждый день просрочки.
4.2.             Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
4.3.             Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5.     Порядок разрешения споров

5.1.             Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2.             В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ___________________________________________________________________


(указать наименование и местонахождение

третейского, арбитражного или народного суда,
______________________________________________________________________________________.
выбранного сторонами для разрешения споров)

6.     Заключительные положения

6.1.    Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.2.   Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7.     Адреса и реквизиты сторон


- анализ ассортимента продукции
- договор купли продажи автомашины
- изменение чистого оборотного капитала
- понятие конкуренции
- расторжение договора аренды образец
ДОКУМЕНТАЦИЯ: АРХИВЫ: Учредительный договор Товарищества
Протокол Учредительного собрания ЗАО
Протокол собрания участников ООО
Протокол Учредительного собрания ООО
АКТ приема-передачи имущества ликвидируемого АО ФЗ О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
ФЗ О ИПОТЕКЕ
ФЗ О банках и банковской деятельности ДОГОВОРЫ: Образец договор купли-продажи квартиры
Образец договор купли-продажи имущества
Акт приемки -передачи квартиры
Образец договор аренды
Договор аренда подряда
Образец договора субаренды
Договор купли продажи предприятия
Договор финансового лизинга
Договор подряда
Договор купли-продажи автомобиля
Договор купли продажи
Договор о вкладе
Договор о предоставлении товарного кредита
Договор о предоставлении коммерческого кредита
Договор на предоставление аудиторских услуг
Договор аренды с правом выкупа
Договор о предоставлении коммерческого кредита
Договор перевозки грузов
Соглашение о расторжении договора
Договор присоеденения
Договор купли-продажи с задатком
Договор о дарении имущества несовершеннолетнему
Договор банковского вклада
Заявление о закрытии счета
Договор о аренде квартиры
Договор дарения жилого дома
Договор о дарении автомобиля
Договор о продаже жилого дома
Договор купли - продаже квартиры
Договор купли-продажи недвижимого имущества
Типовой трудовой договор
Образец трудового договора
Договор рекламы.
Как составить Типовой договор подряда?

Бизнес образование

Банкротство
Товароведение
Логистика
Как составить Типовой договор подряда?

Главная сайта || 71 | Статьи о работе и бизнесе || Основные функции стратегического маркетинга || Новые бизнес идеи для малого и домашнего бизнеса || Основные функции денег в их происхождении || Управление финансами малого бизнеса || Истории успеха бизнесменов и молодых миллионеров || 10 || 25 || 81 || news1 || news3 || news4 || Идеи бизнеса ||
Актуально